工期延誤導致的損失賠償問題

1樓：你路過我身邊

工期延誤是指工程建設的實際進度落後於計劃進度。因承包人導致的工期延誤，承包人應當支付工期延誤的違約金或者賠償損失；因發包人導致的工期延誤，應當順延工期，補償承包人停工、窩工的損失。但是，不是所有工期延誤的情況下，承包人都可以提出工期順延和費用索賠。

按照形成工期延誤的原因，工期延誤可分為以下六種情況：1、甲方原因；2、甲方風險；3、工期變更；4、自然風險；5、第三方風險；6乙方原因。其中前五種情況的工期延誤承包人可以請求順延工期，前三種情況承包人可以獲得費用索賠，只有第一種情況，承包人可以獲得利潤索賠。

法律依據：

《中華人民共和國合同法》第一百零七條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。

《中華人民共和國合同法》第一百一十三條：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失，包括合同履行後可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

《中華人民共和國合同法》第二百八十三條：發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

《中華人民共和國合同法》第二百八十四：條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

2樓：螞蟻

如果他要起訴，就讓他起訴，省得你去起訴。你可以反訴，要求他承擔違約責任賠償損失。你應蒐集關於你損失的證據。

3樓：檯燈等

如果合同中並沒有約定工期延誤違約金從合同款中扣除，以工期延誤來對抗貨款支付是不會得到支援的。因為延誤造成的損失可以按照合同中的約定要求對方賠付。僅是我在看工程工期延誤的案例中得出的結論

4樓：匿名使用者

1、看你們雙方合同的約定，看看對延遲履行的違約責任是如何約定的；如果沒有約定，那麼就按照合同法的規定處理，可以要求對方賠償損失

2、對對方提出損害賠償的前提是有相關證據的支援主要證據分為以下幾項a合同約定 b對方違約事實——根據合同，結合對方交貨時間，形成一個證據鏈就可以 c 你方損失數額

5樓：

首先，這是合同協議延期案件。

由於對方的原因，已使協議規定的期限延誤，導致你們公司損失 10萬元。那麼b公司有責任對他們延誤工期所照成的損失，按合同協議依法賠償。而1萬元的餘款，可以找律師爭取不付或是少付。

原告也可以變長被告的！

6樓：法律幫忙快線

答覆如下：

1。由於b公司的原因導致了工期延誤，b公司構成違約，應該按合同約定承擔違約責任，如果合同未約定違約金，你公司可以請求b公司賠償給你們公司造成的損失；

2。由於b公司違約在先，你公司拒絕支付b公司的 1萬多元的餘款的行為不構成違約；

3。你公司可以起訴b公司要求承擔賠償損失的責任，也可以等b公司起訴你公司的時候提起反訴，如果你公司有足夠證據證明因為b公司的工期延誤給你公司造成了10萬元的損失的話，法院會支援你公司的請求；

4。如果你沒有足夠的證據證明自己的損失的話，是無法得到對方賠償的，此時建議你公司同b公司協商解決。

7樓：程知著

可以追回，因為對方履行不當。

8樓：

你贏,你讓他打你請一個好點的律師還能要到偽約金

9樓：力天男

打官司吧請個律師

什麼原因造成的工期延誤，承包人可以提出工期順延和費用索賠

如果甲方原因造成工期延誤，可以索賠哪些內容？

10樓：葵姐是我

索賠內容：

停工機械臺班租賃費。

勞工工資，現場管理人員費用，場地租賃費。

由於甲方誤工造成的其他經濟損失。

工程延誤是由於承包人自身的原因造成，監理工程師必須嚴格控制工期延誤。對工期延誤常用的制約方式有：停止付款；追究工期延誤的誤期損失賠償；終止對承包方的僱傭，並追究承包人給業主造成的經濟損失賠償。

索賠就是受到損失的一方當事人向違約的一方當事人提出損害賠償的要求，相對而言，違約的一方受理另一方的索賠要求，即稱為理賠。索賠和理賠是一個問題的兩個方面，在受害方是索賠，在違約方是理賠。

罰金條款：當一方未履行合同義務時，應向對方支付約定金額的罰金，以補償對方的損失。