最高人民法院有規定工程驗收有時間嗎

時間 2021-09-10 05:59:59

1樓:

按照最高人民法院相關司法解釋的規定,一般按照下述方式來確定竣工日期:

1、建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期。

既然工程已經驗收合格了,則將竣工驗收合格之日定為竣工日期是比較合理的。

2、承包人已經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。

這種情況在實際糾紛此中經常發生,多數時候發包人有意拖延驗收,致使工程無法及時驗收,在此情況下,按照最高人民法院的相關司法解釋的規定,一般以承包人提交驗收報告之日為竣工日期。

3、建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。

本來按照合同法規定,工程未經驗收合格的不準交付使用。既然發包人在未經驗收的情況下就擅自使用了,說明發包人放棄了工程質量的抗辯權,則理應將發包人佔有使用建設工程之日視為竣工日期。

2樓:匿名使用者

法律不是萬能的,也不是社會管理的唯一手段。

民商事領域更多遵循當事人真實意思表示。也就是說工程驗收決算時間,應該在合同雙方的合同文字中約定好。即使首次合同中未包含此條款,也可協商後簽訂補充協議。

最高人民法院審理過哪些案件,最高人民法院審理過哪些一審案件?

銀杏祥子 中華人民共和國人民法院組織法第十二條規定死刑除依法由最高人民法院判決的以外,應當報請最高人民法院核准。第十三條規定各級人民法院院長對本院已經發生法律效力的判決和裁定,如果發現在認定事實上或者在適用法律上確有錯誤,必須提交審判委員會處理。最高人民法院對各級人民法院已經發生法律效力的判決和裁定...

最高人民法院的職能有哪些,最高人民法院和最高人民檢察院的職責分別是什麼

華律網 人民法院以及基層人民法院的基本職能是 1 審判刑事案件和民事案件 2 通過審判活動,懲辦一切犯罪分子,解決民事糾紛 3 保衛無產階級 制度,維護社會主義法制和社會秩序 4 保護社會主義的全民所有的財產 勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產 5 保護公民的人身權利 民主權利和其他...

誰能詳細解釋一下最高人民法院 高階人民法院 中級人民法院 基

南櫞枳 基層人民法院審判刑事和民事的第一審案件,但是法律 法令另有規定的案件除外。基層人民法院對它所受理的刑事和民事案件,認為案情重大應當由上級人民法院審判的時候,可以請求移送上級人民法院審判。中級人民法院審判下列案件 一 法律 法令規定由它管轄的第一審案件 二 基層人民法院移送審判的第一審案件 三...